1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置:模考吧在线考试中心 > 工程 > 招标师 > 招标采购合同管理 > 确认进入考试
2016年招标师考试《招标采购合同管理》全真模拟试题及答案解析(二)
试卷预览
第 1 题:单选题:

《政府采购实施条例》自(  )起施行。

A.2012年3月1日

B.2013年3月1日

C.2014年3月1日

D.2015年3月1日

第 2 题:单选题:

根据《收费公路管理条例》规定,政府还贷公路的收费期限,按照用收费偿还贷款、偿还有偿集资款的原则确定,最长不得超过(  )年。

A.10

B.15

C.20

D.25

第 3 题:单选题:

仲裁充分体现了当事人的意思自治,其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的(  )。

A.灵活性

B.快捷性

C.经济性

D.独立性

第 4 题:单选题:

按照《招标投标法》的规定,下列行为属于承诺的是(  )。

A.招标人发出招标公告

B.招标人发出投标邀请书

C.招标人发出中标通知书

D.投标人提交投标文件

第 5 题:单选题:

根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序,下列文件中具有最优先解释权的是(  )。

A.规范标准

B.中标通知书

C.协议书

D.设计文件

第 6 题:单选题:

合同当事人订立仲裁协议,约定仲裁机构,发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力,应由(  )人民法院管辖。

A.仲裁机构所在地中级

B.仲裁协议签订地基层

C.被告住所地中级

D.原告住所地基层

第 7 题:单选题:

在中华人民共和国境内进行工程建设项目勘察设计,可以不进行招标的是(  )。

A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目

B.涉及国家安全、国家秘密的

C.全部使用国有资金投资的项目

D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

第 8 题:单选题:

下列关于建设工程的最低保修期限说法错误的是(  )。

A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为6年

C.供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期

D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年

第 9 题:单选题:

在固定总价合同形式下,承包人承担的风险是(  )。

A.工程变更的风险,不包括工程量和通货膨胀的风险

B.全部工程量和通货膨胀的风险

C.全部工程量的风险,不包括通货膨胀的风险

D.通货膨胀的风险,不包括工程量的风险

第 10 题:单选题:

关于仲裁条款的内容说法正确的是(  )。

A.一般包括仲裁地点、仲裁规则

B.一般包括仲裁地点、仲裁机构、仲裁规则、仲裁的效力

C.一般包括仲裁地点、仲裁规则、仲裁的效力

D.一般包括仲裁地点、仲裁时间、仲裁规则

第 11 题:单选题:

以下关于招标采购合同说话错误的是(  )。

A.工程总称承包模式包括设计—建造和设计—采购—施工等

B.工程专业分包应当具备相应的资质等级

C.按照采购的标的物划分,招标采购合同一般分为工程采购合同、货物采购合同

D.工程总包合同的发包人一般是建设单位

第 12 题:单选题:

关于货物采购合同,下列说法错误的是(  )。

A.货物采购合同属于服务采购合同

B.按照货物来源地不同,货物采购合同可以分为国内货物采购合同和国际货物采购合同

C.按采购标的物的分类,货物采购合同包括材料采购合同、通用设备采购合同以及其他设备采购合同

D.货物采购合同是合同当事人为实现材料或设备买卖,明确相互权利义务关系而订立的合同

第 13 题:单选题:

合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成(  )的最小单元和招标合同单元的工作过程。

A.相互独立、相互影响

B.相互影响、相互联系

C.相互独立、相互联系

D.相互独立、相互影响、相互联系

第 14 题:单选题:

合同要素拟定的特点不包括(  )。

A.以合同要素作为合同各条款设定的依据

B.人员及工作方案准备

C.同时设计合同的一般条款与特殊要求条款

D.通过各要素目标的覆盖达到合同整体目标的覆盖

第 15 题:单选题:

关于合同的变更,下列说法不正确的是(  )。

A.合同变更是关系的局部变化

B.合同变更是合同内容的变化

C.履行时间、地点、方式变化属于合同的变更

D.合同变更是合同性质的变化

第 16 题:单选题:

招标采购合同规划的内容包括①初步合同规划;②合同订立顺序的确定;③合同要素计划与分配;④总体合同结构分解;⑤建构招标采购合同体系,其正确的排列顺序为(  )。

A.①②⑤④③

B.①④⑤③②

C.①③②④⑤

D.①②③⑤④

第 17 题:单选题:

建设工程施工合同的组成文件中,(  )是发包人的承诺。

A.施工合同专用条款和施工合同通用条款

B.投保函及投标函附件

C.标准、规范和有关技术文件及其图纸

D.中标通知书

第 18 题:单选题:

发包人在收到承包人竣工验收申请报告(  )天后未进行验收的,视为验收合格,实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

A.7

B.28

C.49

D.56

第 19 题:单选题:

以下解释合同文件的优先顺序正确的是(  )。

A.①合同协议书;②合同通用条款;③中标通知书;④发包人提供的上一阶段的图纸

B.①合同协议书;②专用条款及其附件;③技术标准;④发包人要求

C.①合同协议书;②合同通用条款;③其他合同文件;④技术标准

D.①合同协议书;②专用条款及其附件;③发包人提供的上一阶段的图纸;④投标函及其附录

第 20 题:单选题:

下列不属于建设工程合同的是(  )。

A.工程勘察合同

B.工程监理合同

C.工程设计合同

D.施工合同

第 21 题:单选题:

招标采购合同规划的内容包括①初步合同规划;②合同订立顺序的确定;③合同要素计划与分配;④总体合同结构分解;⑤建构招标采购合同体系,其正确的排列顺序为(  )。

A.①②⑤④③

B.①④⑤③②

C.①③②④⑤

D.①②③⑤④

第 22 题:单选题:

以下关于担保合同的应用特点,说法不正确的是(  )。

A.担保合同旨在明确担保权人和担保人之间的权利、义务关系,保障债权人的债权得以实现

B.担保合同的从属性,又称附随性、伴随性.

C.担保合同的补充性是指合同债权人所享有的担保权或者担保利益是对债权的补充

D.担保合同不属于主合同的从合同

第 23 题:单选题:

(  )被奉为民法中的“帝王条款”,该原则使用于商事交易环节的全过程,是商业社会存在的基石。

A.平等自愿原则

B.公平原则

C.诚实信用原则

D.合法原则

第 24 题:单选题:

下列关于招标采购合同管理特点中错误的是(  )。

A.合同管理周期长

B.合同管理系统性强

C.合同管理信息化要求低

D.合同管理效益显著

第 25 题:单选题:

以下关于国际买卖合同中说法错误的是(  )。

A.国际买卖合同在国内又被称为外贸合同或者进口贸易合同

B.国际货物买卖合同使用规则有两种

C.国际货物买卖合同的标的物是货物,即有形动产

D.国际货物买卖合同是当事****利、义务、风险责任的综合体

第 26 题:单选题:

以下有关承诺的说法中不正确的是(  )。

A.承诺是指受要约人同意接受要约的条件以缔结合同的意思表示

B.承诺的法律效力在于,承诺一经作出,并送达要约人,合同即成立

C.承诺必须由受要约人作出

D.承诺不可以撤回

第 27 题:单选题:

根据承包内容的不同,建设工程施工合同可以分为(  )。

A.总承包管理合同、分部分项合同

B.施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务合同

C.施工总承包合同、单位工程合同以及分部分项合同

D.施工总承包合同、单位工程合同

第 28 题:单选题:

从性质上讲,施工企业的投标行为属于(  )。

A.要约

B.要约邀请

C.承诺

D.咨询

第 29 题:单选题:

勘察合同采用的担保方式一般采用(  )。

A.定金担保

B.保证担保

C.留置担保

D.抵押担保

第 30 题:单选题:

关于国际贸易术语与合同性质的关系,下列说法不正确的是(  )。

A.国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素

B.国际贸易术语是确定买卖合同性质的唯一因素

C.一般采用何种贸易术语成交,则买卖合同的性质也相应可以确定

D.支付条件可作为确定合同性质的决定因素

第 31 题:单选题:

关于合同成立时间的说法,正确的是(  )。

A.口头合同自交付标的物时成立

B.承诺生效时合同成立

C.合同书自生效时成立

D.采用信件方式订立合同的,合同自信件到达时成立

第 32 题:单选题:

《合同法》的核心内容是(  )。

A.合同的履行

B.合同的订立

C.合同的转让

D.合同的变更

第 33 题:单选题:

下列选项中,没有发生承诺撤回效力的情形是(  )。

A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人

B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人

C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人

D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

第 34 题:单选题:

以下关于服务采购合同说法错误的是(  )。

A.服务采购合同的标的物具有特殊性

B.服务采购合同的目的受项目整体目标的约束

C.服务采购合同一般是采购与项目建设有关的服务,采购范围包括工程和货物采购活动

D.附采购合同是合同当事人为完成商定的服务内容采购,明确相互权利义务关系而订立的合同

第 35 题:单选题:

住建部《2013版施工合同》示范文本中则对预付款的支付时间提供了推荐性约定,规定预付款至迟应在开工通知载明的开工日期(  )天前支付。

A.7

B.14

C.21

D.28

第 36 题:多选题:

关于工程发包和承包的说法正确的是(  )。

A.建设工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总称承包单位

B.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

C.建筑工程发包单位不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个单位

D.对从事工程总承包业务的企业必须设立工程总承包资质

E.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

第 37 题:多选题:

合同成立与合同生效的区别具体表现在(  )。

A.合同成立与合同生效体现的意志不同

B.合同的成立与生效反映的内容不同

C.合同成立与生效的构成要件不同

D.合同成立与生效的效力及产生的法律后果不同

E.合同成立与生效的时间不同

第 38 题:多选题:

下列属于施工合同通用条款内容的是(  )。

A.履约担保格式

B.施工安全治安保卫和环境保护

C.计量和支付

D.进度计划

E.缺陷责任与保修责任

第 39 题:多选题:

担保合同种类包括(  )。

A.保证合同

B.抵押合同

C.质押合同

D.定金合同

E.留置合同

第 40 题:多选题:

根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF一2003—0213),承包人的工作包括(  )。

A.向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料

B.组织分包人参加法人组织的图纸会审

C.负责整个施工场地的管理工作

D.对分包工程进行设计、竣工和保修

E.提供合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用

第 41 题:多选题:

下列违约行为,属于履行迟延的有(  )。

A.建筑材料买卖合同履行之中,卖方迟延交货

B.债权人负有配合债务人履行的义务而不积极配合造成的延迟

C.债权人无故拒绝接受债务人到期的履行

D.引起履行有瑕疵而造成了债权人的人身或财产的损失

E.履行时间与履行地点不当、履行方法不符合约

第 42 题:多选题:

关于对施工分包单位进行管理的说法,正确的有(  )。

A.总承包单位要积极为分包工程的施工创造条件,协调好各分包单位之间的关系

B.分包单位的选择要符合资质类别和等级的有关规定,并经业主和监理机构的认可

C.对业主指定分包单位进行管理的第一责任主体是业主

D.分包工程在分包人自检合格的基础上可以直接提请业主或监理工程师验收

E.总承包单位建立工地例会制度,及时处理分包单位施工过程中出现的问题

第 43 题:多选题:

关于约定解除和协商解除,下列说法正确的是(  )。

A.协商解除不一定最终成就,导致合同解除

B.而协商解除为事后解除

C.约定解除一般约定为当事人一方存在违约的情况下,另一方享有解除权

D.协商解除为双方达成协议即可,对解除原因不做要求

E.约定解除为双方的行为,是双方解除

第 44 题:多选题:

根据《合同法》的相关规定,下列情形中,合同应当被认定为无效的有(  )。

A.某些合同条款的订立使合同双方利益明显不公平

B.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益

C.订立合同的当事人之间恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益

D.以合法形式掩盖非法目

E.损害社会公共利益

第 45 题:多选题:

下列关于建设工程监理的说法正确的是(  )。

A.工程监理企业资质分为综合资质和专业资质

B.从事建设工程监理活动的企业,应当取得工程监理企业资质,并在工程监理企业资质证书许可的范围内从事工程监理活动

C.综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

D.工程监理单位不能开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务

E.禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务

第 46 题:多选题:

根据《合同法》的规定,承诺的法律特征包括(  )。

A.对做出承诺的要求与对要约的要求一样

B.承诺的内容必须明确表示受要约人与要约人订立合同

C.承诺必须在合理期限内向要约人发出

D.承诺的主体必须为要约人

E.受要约人对要约的内容做出实质性变更的,为新要约

第 47 题:多选题:

建设工程合同按其计价方式可分为(  )。

A.总价合同

B.单价合同

C.营运合同

D.其他价格形式合同

E.筹融资合同

第 48 题:多选题:

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201),合同文本由(  )组成。

A.通用合同条款

B.合同协议书

C.标准和技术规范

D.专用合同条款

E.中标通知书

第 49 题:多选题:

合同权利义务的概括转让应当符合的条件包括(  )。

A.合同权利义务的概括转让必须以合法有效的合同存在为前提

B.权利义务的概括转让必须经对方同意

C.权利义务的概括转让包括合同一切权利义务的转移,包括专属于债权人或债务人自身的权利义务

D.原合同当事人一方与第三人必须就合同权利义务的概括转让达成协议

E.权利义务的概括转让应当符合法律规定

第 50 题:多选题:

关于水路运输的特点,下列说法正确的有(  )。

A.成本低,非常适合于大宗货物的运输

B.是五种方式中运输能力仅次于铁路的一种

C.水网覆盖面较小

D.通行能力受自然条件影响较大

E.运送速度慢,在途货物多

第 51 题:多选题:

FOB合同条件下,买方责任包括(  )。

A.负责租船或订舱,支付运费

B.负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险

C.负责办理保险及支付保险费

D.负责办理出口手续,提供出口许可证

E.支付出口关税和费用

第 52 题:多选题:

根据合同效力的衡量标准可将合同的效力状态分为(  )。

A.效力待定

B.生效

C.不可变更

D.可变更可撤销

E.无效

第 53 题:多选题:

FOB合同条件下,买方责任包括(  )。

A.负责租船或订舱,支付运费

B.负担货物在装运港越过船舷时起的一切费用和风险

C.负责办理保险及支付保险费

D.负责办理出口手续,提供出口许可证

E.支付出口关税和费用

第 54 题:多选题:

以当事人是否相互互有义务为标准,合同可以分为(  )。

A.诺诚合同

B.实践合同

C.主合同

D.双务合同

E.单务合同

第 55 题:多选题:

下列关于建设工程监理的说法正确的是(  )。

A.工程监理企业资质分为综合资质和专业资质

B.从事建设工程监理活动的企业,应当取得工程监理企业资质,并在工程监理企业资质证书许可的范围内从事工程监理活动

C.综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

D.工程监理单位不能开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务

E.禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务

第 56 题:案例分析问答题:

铁路工程专业承包企业A为参加铁路一繁忙干线增建二线工程项目投标,与铁路工程施工总承包企业B达成内部协议。协议中约定:A企业以B企业名义参加该项目 投标,若中标,A企业按中标合同额的5%向B企业交纳工程管理费,全部工程由A企业组织施工。投标过程中,A企业为确保中标,又分别与投标人C、D、E企 业进行协商,并协调了投标报价和降价幅度,最终以2.3亿元标价中标。为履行承诺,A企业按约定向B企业交纳了工程管理费,并将部分工程按每家5000万 元对应的工程量划分给C、D、E企业。

1小题>

按照《招标投标法》和相关资质管理的规定,指出A、B企业哪些行为是违法违规行为?对B企业违法违规的行为在经济上如何处罚?

2小题>

根据《建筑法》,B企业允许A企业以其名义承揽工程和A企业将部分工程划分给C、D、E企业的违法做法属什么行为?

3小题>

按照《合同法》A企业以B企业名义与建设单位签订的工程承包合同属何种效力的合同?说明理由。

第 57 题:案例分析问答题:

  通过组织招标,甲方与施工企业乙方于2013年5月10日签订了合同协议书。合同条款部分内容如下:

  (1)合同协议书中的部分条款。

  工程概况—工程名称:商品住宅楼

  工程地点—市区

  工程内容—四栋砖混结构住宅楼,每栋建筑面积为3640m2

  (2)工程承包范围:砖混结构住宅楼的土建、装饰、水暖电工程

  (3)合同开工日期:2013年5月15日竣工日期:2013年10月15日

  合同工期总日历天数:147日

  (4)工程质量标准:达到某国际质量标准(我国现行强制性标准未对该国际质量标准作规定)。

  (5)合同总价:人民币伍佰捌拾万陆仟元整(¥586.8万元)

  (6)施工企业乙方承诺的质量保修:①地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间和外墙面的防渗漏,为3年;③供热与供冷系统,为3个采暖期、供冷期;④电气系统、给水排水管道、设备安装为2年;⑤装修工程为1年。

  (7)甲方承诺的合同价款支付期限与方式如下。

  工程预付款:在开工之日后3个月内,根据经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付预付款。根据实际情况, 预付款可直接抵作工程进度款。工程进度款:基础工程完成后,支付合同总价的15%;主体结构6层完成后,支付合同总价的15%;主体结构封顶后,支付合同 总价的20%;工程竣工时,支付合同总价的35%。甲方资金迟延到位1个月内,乙方不得停工和拖延工期。

  (8)工程竣工后,甲方向乙方支付全部合同价款:人民币伍佰捌拾陆万陆仟元整(¥586.8万元)。

1小题>

上述施工合同的条款有哪些不妥之处?应如何修改?

2小题>

上述施工合同条款之间是否有矛盾之处?如果有,应如何解释?

3小题>

正确叙述施工合同的组成与解释顺序。

第 58 题:案例分析问答题:

  2013年6月5日,被申请人向申请人发盘出售10000t菜籽粕,质量标准为:油蛋白在38%以上,水分在12.5%以下,单价FOB中国张家港 78美元/吨。2013年6月7日,申请人接受被申请人的发盘。并要求被申请人将合同和信用证条款传真给申请人。被申请人于2013年6月9日将已盖有公 章的《售货合约》传真给了申请人。

  申请人收到被申请人传真的《售货合约》后,删除了原合约上“不接受超过20年船龄的船舶”的要求。并将“运费已付”修改成“运费按租船合同支付”,委托意大利米兰公司签字盖章后于2013年6月9日当天传真给被申请人。

  2013年6月14日,被申请人传真给申请人香港办事处,称申请人单方面修改合同,被申请人不能予以确认,将暂缓执行合同,并要求申请人暂缓开出信用证。2013年6月22日,被申请人向申请人发函称,双方已达成的合同为无效合同,申请人所开出的信用证只能作废。

  同日,申请人回函给被申请人向被申请人解释,由于合同为FOB条件,对船龄与运费支付事宜的修改将不会对被申请人履行合同产生任何影响。申请人 同时告知被申请人,申请人已将合同项下的货物转卖给了意大利的下手买家,并提醒被申请人,被申请人如不履行交货义务将构成违约。

  如被申请人拒绝交货,申请人只能通过购买替代货物向下家买方履约。在该函中,申请人要求被申请人在2013年6月23日的工作时间内向申请人确认被申请人将履行合同。

  2013年6月23日,被申请人向申请人回函坚持声称双方所达成的合同无效以及船龄及预付运费直接影响被申请人的装船,并声称由于合同本身并未生效,该合同项下的义务和责任都只能作废。

  申请人已就从被申请人处所购买的7000吨货物与意大利的另一家××公司达成了转卖协议,申请人为履行与意大利买方的合同,不得不以每吨 98.50美元的高价从新加坡的X X公司处购买7350吨的替代货物。为此,申请人多支付了150675.00美元的货款。因此,申请人遂于2014年7月23日对被申请人向中国国际经济 贸易仲裁委员会提请仲裁。

1小题>

申请人和被申请人之间合同是否已经成立?说明理由。

2小题>

被申请人是否应承担违约责任?

第 59 题:案例分析问答题:

  A市的甲公司与B县的乙公司于2010年7月3日签订一份空调买卖合同,约定甲公司向乙公司购进100台空调,每台单价2000元,乙公司负责在B 县代办托运,甲公司于货到后立即付款,同时约定若发生纠纷由合同履行地的法院管辖。乙公司于7月18日在B县的火车站发出了该100台空调。甲公司由于发 生资金周转困难,于7月19日传真告知乙公司自己将不能履行合同。乙公司收到传真后,努力寻找新的买家,于7月22日与C市的丙公司签订了该100台空调 的买卖合同。

  合同约定:丙公司买下100台托运中的空调,每台单价1900元,丙公司于订立合同时向乙公司支付10000元定金,在收到货物后15天内付清 全部货款;在丙公司付清全部货款前,乙公司保留对空调的所有权;如有违约,违约方应承担合同总价款百分之二十的违约金。乙公司同时于当日传真通知甲公司解 除与甲公司签订的合同。铁路运输公司在运输过程中于7月21日遇上泥石流,30台托运中的空调毁损。丙公司与7月26日收到70台完好无损的空调后,又与 丁公司鉴订合同准备将这70台空调全部卖与丁公司。同时丙公司以其未能如约收到100台空调为由拒绝向乙公司付款。

1小题>

乙公司在与甲公司的合同履行期届满前解除合同的理由是什么?在此解除合同的情形下,乙公司能否向甲公司主张违约责任?

2小题>

假设甲公司以乙公司解除合同构成违约为由向法院起诉,何地法院有管辖权?

3小题>

遭遇泥石流而毁损的空调的损失应由谁承担?

4小题>

乙公司认为丙公司拒绝付款构成违约,决定不返还其定金,还要求其支付38000元的违约金,其主张能否得到支持?

第 60 题:案例分析问答题:

  W工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件:

  事件1:5月20目至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;

  事件2:应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;

  事件3:6月7日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨;

  事件4:6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。

1小题>

承包商的索赔要求成立的条件是什么?

2小题>

承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔,试说明每项事件工期和费用索赔能否成立?说明理由。

3小题>

在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金?说明理由。

做了该试卷的考友还做了